工程管理毕业论文--FIDIC合同条件下承包商索赔研究

《工程管理毕业论文--FIDIC合同条件下承包商索赔研究》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程管理毕业论文--FIDIC合同条件下承包商索赔研究（23页珍藏版）》请在毕设资料网上搜索。

1、 论文题目：FIDIC 合同条件下承包商索赔研 究 目 录 索赔的概述索赔的概述 “FIDIC”合同条件 “索赔”的内涵 索赔原因 承包商的索赔权利 索赔的程序索赔的程序 发出索赔意向通知 资料准备索赔报告的编写 递交索赔报告 索赔报告的审查索赔的处理与解决 FIDICFIDIC 合同条件下的索赔计算与索赔过程合同条件下的索赔计算与索赔过程 索赔额的计算方法 索赔成功的关键因素 索赔的意识索赔的意识 索赔的解决方法和解调解仲裁或诉讼索赔的解决方法和解调解仲裁或诉讼 索赔的成功关键索赔的成功关键 索赔的策略及技巧 成功索赔的依据资料及文件成功索赔的依据资料及文件 FIDIC 索赔案例分析 索赔背

2、景 索赔方法及过程分析 引言 工期延误一览表 索赔概述 索赔内容及计算 索赔评析 结论结论 参考文献参考文献 索赔的概述索赔的概述 索赔的概念：索赔一词具有较为广泛的含义，一般是指对权利的一种主张、 要求、坚持等。索赔是指在合同履行过程中，合同一方因对方不履行或未能正确 履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现施工合同履行过程中合 同当事人一方因非自身原因而受到实际损失或权利遭受损失后， 通过合法程序向 对方提出经济补偿和（或）时间补偿的要求。根据新版红皮书第 20.1 款承包商 索赔就是承包商依据合同条款和有关合同文件的规定， 向业主要求工期延长和追 加付款的一种权利主张，索赔是一种

3、正当的权力要求。 工程索赔是双向的，索赔都是双向的，甲乙双方都可以相互索取赔偿。也就 是，承包商可以向业主索赔，业主也可以向承包商索赔。通常将承包人向发包人 提出的索赔称为施工索赔，将发包人向承包人提出的索赔称为反索赔。根据索赔 的内容不同，可将施工索赔分为工期索赔和费用索赔。但由于一些特殊原因，业 主向承包商的索赔较容易，而承包商对业主的索赔牵扯范围较广，处理困难，所 以我们把后者作为索赔管理的研究的重点和主要对象。 索赔的性质 作为一种正当的权利要求索赔是业主方和承包方之间正常的、 大量发生并且 普遍存在的合同管理业务，是一种以法律和合同为依据的、合情合理的行为，具 备以下性质： (1)补

4、偿性。索赔属于一种经济补偿行为，其目的是补偿无过错方的损失不 具备惩罚性。 (2)合法性。索赔的确定必须以合同文件和有关律法规为依据且必须有准确 的证据。 (3)客观性 。只有实际发生了经济损失或权利损害，一方才能向对方提起索 赔。 (4)自身无过错性。索赔是由非自身原因导致的要求提起索赔一方没有过 错 。 “FIDIC”合同条件相关信息介绍 为适应国际工程承包市场新的发展趋势， 进一步指导国际工程的实践，国际 咨询工程师联合会于 1999 年 9 月正式出版了四本新合同条件，包括施工合同 条件 （以下称“新红皮书”） ， 生产设备和设计施工合同条件 （新黄皮书） ， 设计采购施工（EPC）交

5、钥匙工程合同条件 （银皮书）以及简明合同格式 （绿皮书）。FID1C 合同是集工业发达国家土木建筑业上百年的经验，把工程技 术、法律、经济和管理相结合的一种合同条件。其中施工合同条件(简称新 版红皮书）适用于由承包商按照业主提供的设计进行施工 、工程师为管理核心 的合同模式。承包商在红皮书合同条件下承包工程施工中发生索赔属于正常现 象，在合同文件中规定了应由业主承担责任的特殊风险，或不利 自然条件下增 加费用的因素或承包商应得到的正常利益都可以通过索赔的方式得到补偿。本 文主要从承包商的角度对新版红皮书中涉及的索赔内容进行研究， 探讨索赔的依 据、程序以及索赔费用和工期的计算，为承包商的索赔提

6、供理论和应用指导，提 高合同管理水平。 “FIDIC”是国际咨询工程师联合会的缩写，它是唯一专门为土木工程施工 在全世界范围发行的标准合同条件。FIDIC 合同条件不是法律，也不是法规，但 他是一种国际惯例，到现在，这些文件不仅 FIDIC 成员国采用，世界银行、亚 洲发展银行也普遍采用。对于我国来说，系统而正确的学习和掌握 FIDIC 的各 种合同条件，不仅有助于提高我国工程项目的管理水平，而且有助于我国在项目 管理的模式上与国际接轨。FIDIC 合同条件在传统上主要适用于国际工程施工。 但 FIDIC 合同条件第四版删去了文件标题中“国际”一词，使 FIDIC 合同条件 不但适用于国际性招标的工程施工，而且同样适用于国内合同（只要把专用条件 稍加修改即可） 。FIDIC 的最大特点是：程序公开、公平竞争、机会均等，这是 它的合理部分，对任何人都没有偏见，至少出发点是这样。从理论上讲，FIDIC 对承包商、对业主、对咨询工程师都是平等的，谁也不能凌驾于谁之上。 索赔原因、分类及识别 建设工程索赔的起因建设工程索